+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор оказания услуг по рмонту техники

Осуществлять сохранность и целостность оборудования в период технического обслуживания, ремонта до момента его передачи Заказчику. Соблюдать сроки возврата оборудования Заказчику после проведения технического обслуживания, ремонта согласно плану графику, либо другому документу, подтверждающему сроки исполнения обязательств сторонами по данному договору , который является неотъемлемой частью настоящего договора. Возвращать Заказчику узлы и детали, замененные в процессе ремонта, по подписываемому представителями сторон документу. Предоставить на момент заключения настоящего договора расчет — обоснование стоимости оказываемых услуг, указанный в п. Исполнитель обязан предоставить Заказчику правильно оформленные оригиналы первичных учетных документов актов приемки выполненных работ, счетов-фактур и т.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг далее Работы по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из далее Мебель , а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

Договор оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг далее Работы по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из далее Мебель , а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.

Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п. В случае приостановления Работ, согласно п. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство сервисного обслуживания изделий из ПВХ профиля и выполнения дополнительных работ с момента подписания данного договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Стоимость работ по настоящему договору составляет руб. Стороны договорились о том, что досудебный претензионный порядок урегулирования спора обязателен. Спор, не урегулированный Сторонами в досудебном порядке, передается на рассмотрение в судебную инстанцию в соответствии с правилами подсудности. Кол-во Стоимость за ед. Сумма 1 2 Заказчик: Исполнитель: Работы по спецификации согласованы: подпись Спецификацию подготовил: подпись Ф.

Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном порядке.

Стороны освобождаются от ответственности в том случае, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ оказании услуг в любое время при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Срок выполнения —. Цена Сумма 1 Замена стеклопакетов в ограждающих конструкциях, отделяющих коридоры здания от лестничных клеток 1 шт. Срок выполнения — до. Цена Сумма 1 Замена стеклопакета 1 шт.

Сдача-приемка ремонтных, сервисных работ, оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, которым является гарантийный талон выдаваемый Исполнителем. В случае наличия у Заказчика претензий к исполнению работ они должны быть отражены в Акте сдачи-приёмки выполненных работ. Работы считаются выполненными Исполнителем в полном объёме при наступлении одного из следующих условий: — с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ; — с момента направления уведомления Заказчику об окончании работ, в случае его отсутствия на объекте в течение 2-х часов с момента получения уведомления от Исполнителя о выполненных работах; — с момента отказа без указания причин.

Внимание Если в процессе планового обслуживания или по заявке Заказчика специалистом Исполнителя выявляется необходимость проведения не предусмотренных п. Договора работ и услуг, игнорирование которых может неизбежно повлечь отрицательный результат либо при котором дальнейшее проведение ремонтных работ становится нецелесообразным, Исполнитель обязан приостановить работы, поставив об этом в известность Заказчика в 2-дневный срок после приостановления.

В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности проведения дополнительных работ, предусмотренных п. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, а также действующим законодательством.

Наименование организации………, в лице должность….. Работы производятся в согласованное с Заказчиком время, силами и средствами Исполнителя. Общая стоимость услуг по настоящему договору включая стоимость требуемых материалов составляет: 2.

В случае не предоставления подписанного Акта выполненных работ или мотивированного отказа о приемке работ в течение 3-х дней со дня получения Акта выполненных работ, работа считается принятой Заказчиком.

В случае возникновения необходимости произвести виды ремонта, не предусмотренные настоящим договором, Заказчик имеет право заявить о дополнительном виде ремонтных работ в письменном виде с последующим одобрением Подрядчика. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 двенадцать месяцев, при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки работ Заказчиком. Все изменения по составу оформляются отдельным заказом и оплачиваются отдельно.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Заказчик вправе отказаться от настоящего договора, предупредив Исполнителя не позднее, чем за 20 календарных дней. Дата и время доставки комплектующих и производства ремонтных работ согласовываются с Заказчиком по телефону дополнительно.

Сохранность комплектующих на объекте, в промежутке между доставкой и ремонтом, обеспечивает Заказчик. Заказчик подготавливает помещение для ремонтных работ, укрывает во избежание порчи : мебель, пол, убирает мешающие работе предметы, цифровую электротехнику.

Заказчик обеспечивает работникам Исполнителя, осуществляющим работы, необходимые условия электропитание В, освещение места работы, холодную воду, доступ к месту проведения работ в период с 9.

Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере, сроки и порядке, установленными настоящим договором. За нарушение срока оказания Услуг по вине Заказчика, а именно, не исполнение п. Исполнитель вправе назначить удобный для себя срок оказания Услуг. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1. Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию: на металлические конструкции лет, на замки исполнителя , на замки Заказчика гарантия не распространяется.

Обязанности Заказчика. Оплата производится в соответствии с п. Полный расчет за продукцию произвести после доставки и установки изделия и выполнения работ по монтажу. На период производства работ на объекте обеспечить подвод электроэнергии В и зону безопасности в радиусе 2,5 м от проведения работ. Расчет и порядок оплаты. Оплата стоимости товара производится в рублях РФ.

Предоплата за заказ от стоимости заказа. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки явные недостатки.

Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.

В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности. Обеспечить качество подготовки проемов и стен в соответствии с Требования к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции Приложение 6 к Договору на изготовление устанавливаемой продукции.

Присутствовать при проверке проемов по п. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п. Способ установки дверного блока — по уровню по стене иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери.

Установка доборов в день установки ; доборы не устанавливаются после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной. Прочие условия 8. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Договору. При необходимости использования в ходе выполнения работ энергоносителей воды, электроэнергии до начала работ заключить с Заказчиком отдельный договор на предоставление коммунальных ресурсов и оплатить их.

Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки. В дневный срок после подписания акта о приемке законченных строительством объектов вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество. Договор N об оказании услуг по установке дверей г. Предмет договора 1. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.

Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора возможно указать иные условия. Изменения и дополнения к настоящему договору регулируются Дополнительными соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью настоящего договора после их подписания полномочными представителями Сторон. По всем остальным вопросам, которые не были отражены в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего договора, теряют юридическую силу.

Стороны обязаны в пятидневный срок сообщать об изменении своего юридического и фактического адреса, изменении организационно — правовой формы и банковских реквизитов.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на установку дверей межкомнатных, металлических : образец Ремонт дверей — один из частых вопросов, возникающих у владельцев недвижимости. Услуги в этой сфере пользуются неизменно высоким спросом, а цены на установку весьма варьируются.

Так как результатом этих отношений должен являться овеществленный результат — установленная дверь, то и отношения эти следуют квалифицировать в качестве подрядных. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектно-сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. После завершения работ этапа работ на объекте Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ в письменном виде.

В течение трех дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ этапа работ Заказчик совместно с Подрядчиком организуют приемку выполненных работ. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приема-сдачи работ. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вид, состав, качество применяемых при проведении работ материалов и подтвердить их документами, удостоверяющими качество.

Договор оказания услуг по ремонту оборудования

Достаточно объемный Договор в силу специфики направленности и непредвиденного объема работ по обслуживанию транспортных средств Исполнителем по заключенному соглашению об этом с Заказчиком. Ведь видов работ действительно очень много. Начиная от профилактических, текущих и сложных ремонтов; снабжение запасными частями, подбором квалифицированных мастеров и все это в соответствии с графиком. Права обеих сторон выписаны достаточно объемно. Среди них можно отметить требования по своевременности и качеству обслуживания, гарантий с обеих сторон по пунктам обязательств. Как и в каждом типовом договоре, в этом тоже прописан порядок расчетов и ответственности по форс-мажорным обстоятельствам, заключительные положения, где, в частности, выписаны действия по спорным вопросам.

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия.

.

.

.

Договор оказания услуг по ремонту двери

.

.

.

.

Договор оказания услуг по ремонту оборудования о фактически выполненной работе по ремонту техники обязан направить Подрядчику подписанный.

.

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. windtenthert

    Этого не будет, потому что мы спалим ВРУ и все торговые точки Рошен, отвечаю)

  2. tentdoka

    Авто тема очень интересна конечно записывайте(покупка продажа переоформление общение с полицией штрафы итд)

  3. nyotyrrbe

    Что в отношении законности самогоноварения для себя в Украине? В продаже и дрожжи спиртовые и сами аппараты, да и спиртометры на каждом углу! Какие статьи, и какая ответственность?